Договор на работы по монтажу системы пожарной безопасности

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Договор на работы по монтажу системы пожарной безопасности». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

5 сентября 2019

Досье на проект

1. В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»*(1) и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 г. N 606 «О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения»*(2), приказываю:

1. Утвердить:

типовой государственный (муниципальный) контракт на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

типовой государственный (муниципальный) контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно приложению N 2 к настоящему приказу;

типовой государственный (муниципальный) контракт на поставку пожарно-технической продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно приложению N 3 к настоящему приказу;

информационную карту типового государственного (муниципального) контракта на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно приложению N 4 к настоящему приказу;

информационную карту типового государственного (муниципального) контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно приложению N 5 к настоящему приказу;

информационную карту типового государственного (муниципального) контракта на поставку на поставку пожарно-технической продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно приложению N 6 к настоящему приказу.

Министр

Е.Н. Зиничев

Содержание:

Договор подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации

г. ___________ «____» _________ 201 г.

____________________________________________________________________ __, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик» в лице ________________

____________________________________________________________________ __,

действующего на основании ____________, с одной стороны, и _______________,

____________________________________________________________________ __ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа (ИКЗ: __________) путем проведения открытого аукциона в электронной форме, протокол N _________________ от ____________ г. заключили настоящий Государственный контракт (далее — Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта

1.1. Государственный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по монтажу ____________________________________ (далее — Работы), предусмотренных Техническим заданием (Приложение N 1).

1.2. Государственный заказчик обеспечивает оплату выполненных Работ в установленных Контрактом порядке, форме и размере.

1.3. Подрядчик самостоятельно приобретает материальные (производственные) ресурсы, необходимые для выполнения обязательств по настоящему Контракту.

1.4. Работы должны проводиться в соответствии с действующими правилами, нормативно-техническими требованиями, технической документации, паспортов оборудования, рекомендациями заводов-изготовителей оборудования и другими нормативными документами.

1.5. Место выполнения работ: ___________________________________________

2.Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта, в соответствии со Сметой (приложение N 2 к Контракту), составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС — _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек (далее — Цена Контракта).

2.3. В цену Контракта включены все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком всех обязательств по Контракту, в том числе на уплату налогов и других обязательных платежей.

2.4. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по таможенному оформлению и страхованию включены в Цену Контракта.

2.5. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком после выполнения Подрядчиком Работ на основании подписанного Сторонами и утвержденного Государственным заказчиком Акта приемки выполненных Работ, подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком счета, оформленного на основании указанных выше документов. Оплата за выполненные Работы производится Государственным заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Оплата производится при наличии документов, указанных в пункте 4.7 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно количества, ассортимента, качества выполненных Работ.

2.6. В случае изменения своего расчетного счета каждая из Сторон обязана в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом другой Стороне с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанные в настоящем Контракте счета, несет не уведомившая Сторона.

2.7. Обязательства Государственного заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Государственного заказчика, указанного в пункте 13 настоящего Контракта.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Выполнения работ по монтажу ____________________ Государственному заказчику осуществляется в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней, с даты заключения контракта в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (время московское)

3.2. Работы по настоящему Контракту считаются принятыми с момента утверждения Государственным заказчиком подписанного уполномоченными представителями Сторон Акта приемки оказанных услуг.

4. Порядок приемки и выполнения работ

4.1. Результат выполненных Работ принимается Государственным заказчиком единовременно либо поэтапно.

4.2. По окончании работ или отдельного этапа выполнения Работ Подрядчик обязан сообщить Государственному заказчику о готовности к сдаче результата выполненных по контракту Работ и представить Государственному заказчику в срок не позднее 2 рабочих дней с момента окончания срока выполнения работ 3 (три) экземпляра отчетной и исполнительной документации, включающей: акт о приемке выполненных работ (форма N КС-2) с учетом коэффициента снижения по результатам определения Подрядчик;

справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3);

акты освидетельствования скрытых работ;

документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность материалов, которые были применены в ходе выполнения Работ по контракту;

исполнительные схемы;

журналы производства работ;

иную эксплуатационную документацию.

4.3. Передача оформленной в установленном порядке отчетной документации осуществляется сопроводительными документами Подрядчика. Подрядчик письменно подтверждает Государственному заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактичес��и выполненным Работам.

Государственный заказчик:		Подрядчик:
От Государственного заказчика: __________________ (ФИО) М.П. «___» ___________ _____ г.		От Подрядчика: __________________ (ФИО) М.П. «___» ___________ _____ г.

Приложение N 2
к Государственному контракту
от «___» __________________
_______________________

Государственный заказчик:		Подрядчик:
От Государственного заказчика: __________________ (ФИО) М.П. «___» ___________ _______ г.		От Подрядчика: __________________ (ФИО) М.П. «___» ___________ _______ г.

Приложение N 2
к Государственному контракту
от «___» __________________
N _______________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Государственный заказчик:		Подрядчик:
от Государственного заказчика: __________________ (ФИО) М.П. «___» ___________ _____ г.		от Подрядчика: __________________ (ФИО) М.П. «___» ___________ ____ г.

Приложение N 3
к приказу МЧС России
от _________N________

1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего Договора оказать следующие услуги:
• Консультирование Заказчика по вопросам в сфере проверки по пожарной безопасности;
• Разработать для Заказчика документы в сроки, предусмотренные Приложением 1 к настоящему договору.
Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказывать услуги лично либо с привлечением соисполнителя.

2.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги в разумный срок после обращения Заказчика.
2.2. Исполнитель не позднее 5 (пяти) дней с момента оказания услуг, представляет Заказчику Акт об оказанных услугах с приложением к нему Отчета об оказанных услугах и (или) документов, подтверждающих факт оказания услуг;
При выявлении Заказчиком ошибок или неточностей в оформлении выставленных на его имя первичных документов, Исполнитель обязуется устранить выявленные замечания в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного или устного уведомления Заказчика.

3.1. Стоимость оказываемых услуг составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей. Заказчик производит оплату указанной суммы по реквизитам исполнителя, указанным в настоящем Договоре, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Акта, указанного в п. 2.2. Договора.
3.1.1. Заказчик удерживает сумму НДФЛ при выплате вознаграждения Исполнителю (Если расчет будет наличными, то этот пункт можно убрать).
3.2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
3.3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Заказчика в письменном виде за 10 (десять) дней, при условии полного возмещения Заказчику причиненных таким отказом убытков.

5.1. К настоящему Договору применяются общие положения о подряде (статьи 702 – 729 ГК РФ), если это не противоречит статьям 779 – 782 ГК РФ, регулирующим вопросы возмездного оказания услуг.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ

6. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель: Гражданин РФ ФИО, паспорт 4005 325165
Выдан кем, дата,
Адрес места проживания: Новосибирск, ул. Плановая 5-55, ИНН 780418345402
р/с 40817810430524197952 в ЗАО КБ “Ситибанк” в г. Москва в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,
к/с 30101810300000000202, БИК 044525202
__________________ ФИО

Заказчик: ОАО «Рога и копыта»
адрес
ИНН , КПП
Наименование банка
Расчетный счет
Кор. счет
БИК
ОГРН
__________________ ФИО

Бизнес: • Банки • Богатство и благосостояние • Коррупция • (Преступность) • Маркетинг • Менеджмент • Инвестиции • Ценные бумаги: • Управление • Открытые акционерные общества • Проекты • Документы • Ценные бумаги — контроль • Ценные бумаги — оценки • Облигации • Долги • Валюта • Недвижимость • (Аренда) • Профессии • Работа • Торговля • Услуги • Финансы • Страхование • Бюджет • Финансовые услуги • Кредиты • Компании • Государственные предприятия • Экономика • Макроэкономика • Микроэкономика • Налоги • Аудит
Промышленность: • Металлургия • Нефть • Сельское хозяйство • Энергетика
Строительство • Архитектура • Интерьер • Полы и перекрытия • Процесс строительства • Строительные материалы • Теплоизоляция • Экстерьер • Организация и управление производством

Новый типовой контракт для обеспечения пожарной безопасности

1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего Договора оказать следующие услуги: • Консультирование Заказчика по вопросам в сфере проверки по пожарной безопасности; • Разработать для Заказчика документы в сроки, предусмотренные Приложением 1 к настоящему договору. Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказывать услуги лично либо с привлечением соисполнителя.

При выявлении Заказчиком ошибок или неточностей в оформлении выставленных на его имя первичных документов, Исполнитель обязуется устранить выявленные замечания в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного или устного уведомления Заказчика.

2.2. Договора. 3.1.1. Заказчик удерживает сумму НДФЛ при выплате вознаграждения Исполнителю (Если расчет будет наличными, то этот пункт можно убрать). 3.2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

3.3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

Исполнитель: Гражданин РФ ФИО, паспорт 4005 325165 Выдан кем, дата, Адрес места проживания: Новосибирск, ул. Плановая 5-55, ИНН 780418345402 р/с 40817810430524197952 в ЗАО КБ «Ситибанк» в г. Москва в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, к/с 30101810300000000202, БИК 044525202

__________________ ФИО

Заказчик: ОАО «Рога и копыта» адрес ИНН , КПП Наименование банка Расчетный счет Кор. счет БИК ОГРН

__________________ ФИО

Своевременно предоставить Исполнителю заявку на установку пожарной сигнализации (Приложение N ). Заявка подается с до в виде следующим способом: . 4.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по установке пожарной сигнализации (Приложение N ).

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства Российской Федерации.

За нарушение сроков платежей, предусмотренных условиями договора, Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере ___% от суммы, подлежащей выплате Подрядчику за каждый день просрочки, но не более ___% от Общей суммы Договора.

Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

РД 25.964-90. «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Произвести оплату замененного (не находящегося на гарантии) оборудования на основании счета, выставляемого Исполнителем с приложением подтверждающих документов.

За невыполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Спектр услуг нашей компании очень широк, и мы удовлетворим даже самых требовательных клиентов. Мы осуществляем как монтаж систем контроля доступа, так и их сервисное обслуживание. Вы будете приятно удивлены сроками и качеством нашего сервиса. Вам стоит только оформить заказ, и уже в ближайшее время Вам в дверь позвонят наши мастера.

Монтаж пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре выполняется по специально разработанному проекту.

В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Подрядчика, Подрядчик компенсирует Заказчику документально подтвержденные убытки.

Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ, по настоящему Договору, субподрядчиков оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.

по выполнению работ по монтажу, пуско-наладочным работам, обучению персонала и гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступаг. «» 2020 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. В настоящем договоре ниже перечисленные термины и определения имеют следующее толкование:

«Технадзор» — лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику, осуществляющее контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;
«Объект» – здание (помещения), определенное Заказчиком для выполнения предусмотрены настоящим Договором Работ, расположенное по адресу ;
«Стоимость Договора» означает общую сумму Договора;
«Договор» – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала и гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа, со всеми прилагаемыми к нему документами, на которые в Договоре имеется ссылка. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Все изменения и дополнения к Договору, являются его неотъемлемой частью.
«Системы» – комплекс оборудования охранной, пожарной и тревожной сигнализации, телевизионного наблюдения и контроля доступа, объединенного технологической схемой, поставленного Подрядчиком в рамках данного Договора для монтажа на Объекте.
«Материалы» означает все расходные материалы, которые Подрядчик использует для выполнения работ на Объекте;
«Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика, которые временно находятся на участке для выполнения им Работ на Объекте;
«Срок выполнения Работ» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить выполнение Работ на Объекте;
«Дни» – календарные дни, «месяцы» – календарные месяцы;
«Изменения» – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
«Дефект» – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;
«Период устранения недоделок и дефектов» – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения Работ, при приемке выполненных Работ».

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

настоящий Договор;
проектно-сметная документация/рабочие чертежи (указать номера чертежей и их даты, объемно-планировочные, конструктивные, технологические, инженерные, природоохранные, экономические и иные решения, а также сметные расчеты для организации и ведения монтажных и пуско-наладочных работ).
Календарный план производства Работ.

2.1. Подрядчик обязуется:

в соответствии с проектно-сметной документацией Заказчика:
- осуществить поставку необходимых систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа в соответствии со спецификациями, согласованными Сторонами;
- выполнить монтаж, пуско-наладочные работы систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа;
- обеспечить обучение персонала методам наладки и эксплуатации систем, включая передачу опыта и специфических навыков работы с системами охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа;
- осуществлять гарантийное обслуживание систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа, (далее Работы), сдать результаты выполненных Работ Заказчику в сроки и на условиях настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами, собственными материалами и оборудованием.

Образец договора на монтаж установки пожарной сигнализации

3.1. Заказчик обязуется:

принять и оплатить в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором:
- поставленные Подрядчиком в соответствии с условиями Договора необходимые для монтажа системы;
- выполненные Работы по монтажу систем, пуско-наладочные работы, услуги по обучению персонала;
откорректировать срок выполнения Работ с оформлением дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон, в случае если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения от сметы, предложенные Заказчиком Подрядчику, требуют дополнительных сроков для выполнения Работ;
в течение календарных дней с даты получения уведомления Подрядчика об окончании Работ назначить комиссию для приемки результатов Работ;
осуществлять надзор над качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика, календарного плана производства Работ), качеством использованных Подрядчиком материалов;
на период выполнения монтажных и пуско-наладочных работ предоставить план электропроводки помещений, в которых должна производится прокладка кабельных линий связи, а также обеспечить присутствие ответственного специалиста – энергетика.
на период проведения Работ предоставить Подрядчику помещение по месту выполнения Работ для хранения инструментов, материалов и оборудования, обеспечить их сохранность и работоспособность;
обеспечить беспрепятственный доступ к месту проведения Работ работников и специалистов;
соблюдать конфиденциальность совершаемой сделки, предоставлять информацию третьим лицам по выполненной Работе только с письменного согласия Подрядчика;

3.2. Заказчик вправе:

во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативную деятельность по выполнению Работ;
если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному настоящим Договором становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков;
если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения Дефектов и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить Дефекты своими силами, или поручить устранение Дефектов третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
при отсутствии оснований, указанных в п.2 и п.3 данного пункта Договора, Заказчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.
назначить ответственных лиц для осуществления технического надзора над качеством Работ и согласования технической документации, соблюдения сроков выполнения (графика), качеством используемых Подрядчиком материалов;
запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ;
вносить изменения и дополнения в график выполнения Работ по согласованию с Подрядчиком;
проводить испытания систем для проверки их качества, а также качества выполненных Работ и материалов, используемых Подрядчиком для выполнения Работ;
остановить работу Подрядчика в целом или ее части в случае обнаружения в ходе выполнения Работ отступлений Подрядчика от строительных норм и правил, проектно-сметной документации, требований, установленных Договором, до устранения причин остановки;
поручить Подрядчику выполнение дополнительных Работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, стоимость которых не превышает % от Общей суммы Договора, при этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты таких дополнительных Работ.

3.3. Подрядчик обязуется:

выполнить Работы по Договору надлежащего качества, в точном соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП) Российской Федерации, проектно-сметной документацией;
сдать выполненные Работы Заказчику в порядке, в сроки и в соответствии с условиями настоящего Договора;
соблюдать требования, содержащиеся в проектно-сметной документации, а также требования охраны труда, производственной санитарии, экологии, иные требования к производству Работ, установленные в нормативных правовых актах Российской Федерации, регламентирующих вопросы, относящиеся к предмету Договора;
соблюдать конфиденциальность совершаемой сделки, предоставлять информацию третьим лицам по выполненной Работе только с письменного согласия Заказчика;
за свой счет и своевременно устранить все замечания, Дефекты, выявленные в процессе выполнения, сдачи и приемки выполненных Работ;
по окончании выполнения Работ передать Заказчику следующие документы:
- Схему размещения оборудования системы на Объекте и описание ее функционирования.
- Инструкцию по эксплуатации системы.
- при необходимости иную техническую документацию;
провести обучение персонала Заказчика, осуществляющего эксплуатацию систем, методам наладки и эксплуатации, включая передачу опыта и специфических навыков работы с системами охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа;

3.4. Подрядчик вправе:

досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, письменно предупредив об этом Подрядчика за календарных дня;
требовать оплату выполненных Работ согласно условиям настоящего Договора.

3.5. Заказчик обязуется точно выполнять все технические указания специалистов Подрядчика, относящиеся к эксплуатации систем и оборудования, а Подрядчик гарантирует правильность даваемых его специалистами технических указаний в процессе выполнения монтажных Работ.

4.1. Общая сумма Договора складывается из: стоимости систем, расходов по их поставки; стоимости проведения монтажных, пуско-наладочных Работ и гарантийного обслуживания смонтированных систем, стоимости обучения специалистов Заказчика, и устанавливается в технической спецификации на поставку систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа, а также в протоколе согласования цены на поставленные системы, выполняемые Работы, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора;

4.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж размере % от общей суммы Договора, указанной в документах, перечисленных в п.4.1. настоящего Договора, по реквизитам Подрядчика, установленным в настоящем Договоре;
по мере подписания Сторонами актов выполненных Работ, Заказчик перечисляет Подрядчику стоимость выполненных Работ, указанных в актах, за минусом % от суммы авансового платежа, перечисленного в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта.
окончательный расчет производится в течение не более 3-х операционных дней после подписания Акта сдачи – приемки выполненных Работ в полном объеме, путем перечисления оставшейся стоимости выполненных Работ на счет Подрядчика.

5.1. Срок выполнения Работ составляет дней с даты вступления Договора в силу. Сторонами устанавливаются следующие промежуточные сроки выполнения Работ:

поставка систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации, систем телевизионного наблюдения и контроля доступа в срок до «»2020 года;
монтаж, пуско-наладочные работы в срок до «»2020 года;
обучение специалистов Заказчика в течение дней.

5.2. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно, письменно предупредив об этом Заказчика за дня.

5.3. Заказчик вправе продлить срок выполнения Работ:

если имеют место форс-мажорные обстоятельства;
если отклонения, предложенные им в проектно-сметную документацию, требуют дополнительных сроков для выполнения Работ;
если Заказчик дает распоряжение на приостановку Работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора;
если Заказчиком несвоевременно выплачивает авансовый платеж;
в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом виновная Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течении рабочих дней;
наступают другие обстоятельства, влекущие за собой увеличение срока выполнения Работ, наступившие не по вине Подрядчика;

5.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.5.3. Договора, срок выполнения Работ продлевается на срок действия подобных обстоятельств.

5.5. Изменение срока выполнения Работ должно быть совершено в письменной форме. При этом простой в ходе выполнения Работ, согласовывается и актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченными лицами с обеих Сторон. Сроки выполнения Работ продлеваются на срок простоя, произошедшего по вине Заказчика, путем оформления Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. Возникшие при этом затраты Подрядчика оплачиваются Заказчиком дополнительно.

6.1. В процессе выполнения монтажных Работ все основные части оборудования и систем должны быть тщательно проверены. Результаты осмотра должны быть изложены в протоколе, подписанном представителями Подрядчика и Заказчика на месте монтажа. При наличии Дефектов систем в протоколе должно быть указано их точное описание, причины возникновения, меры по устранению, а также установлена ответственность Сторон за эти Дефекты. Стороны устанавливают, что период устранения недоделок и дефектов не должен превышать дней.

6.2. По окончании монтажа и пусконаладочных Работ представителями Подрядчика и Заказчика составляется и подписывается протокол о готовности систем к окончательным испытаниям и пуску в эксплуатацию. В протоколе указывается оценка качества произведенного монтажа систем в целом, а если необходимо, то и отдельных оборудования и агрегатов. Окончательные испытания систем производятся по программе, согласованной представителями Заказчика и Подрядчика в соответствии с техническими требованиями Договора. Монтажные работы считаются законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных Работ, испытаний систем с достижением гарантированных по Договору показателей, о чем составляется «Протокол проведения окончательных испытаний и пуска систем в эксплуатацию».

6.4. Заказчик, при наличии замечаний, Дефектов в выполненных Работах, уведомляет об этом Подрядчика в письменной форме, а Подрядчик в установленные Заказчиком сроки обязан устранить все указанные замечания и Дефекты. После устранения имеющихся замечаний, уполномоченные представители обеих Сторон подписывают акт приема-передачи выполненных Работ, предусмотренных Договором в полном объеме.

Типовые договоры

СРОКИ 3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Сроки выполнения работ по Договору: Начальный срок — » » г.

Важно Конечный срок — » » г. 3.2.

Москва « » 201_ г.

Открытое акционерное общество « » (сокращенное наименование – ОАО « »), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на монтаж (далее – «Договор») о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА1.1.

Внимание

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009″. Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора (Приложение N ).

По настоящему Договору устанавливаются охранно-пожарные извещатели следующих типов: в количестве в следующих местах: , используемые методы монтажа: .

Выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.

7.2. Работы проводятся в зданиях Заказчика без остановки рабочего процесса в рабочие дни после 1200 часов.

Общие требования к выполнению работ:

8.1. Выполнение работ в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией.

8.2. Провести измерения сопротивления шлейфов, сопротивления изоляции и омической ассиметрии.

9.
Одновременно по всем объектам (кассам) АПК №1,3,5

10. Требования к качеству работ:

10.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативных документов, в том числе:

· РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Правила производства и приемки работ».

10.2.

Работы по настоящему договору начинаются не позднее чем ______ срок с момента поступления предварительной оплаты на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение _____ рабочих дней при условии завершения в помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы. В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания услових для проведения монтажа системы безопасности.
По окончании работ стороны в _____ срок обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать акт выполненных работ.

Город:______________

Дата:_______________

ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ОРГАНИЗАЦИЯ в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

2.1.

В случае изменения банковских и почтовых реквизитов, Сторона, меняющая их, обязана сообщить письмом другой Стороне новые реквизиты в течение 10 календарных дней.

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.7.
Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

7.8. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

Приложения:

Приложение – Протокол рассмотрения оценки котировочных заявок №______от «_____» ___________ 20___г. – на _____ листах.

2. Приложение – Техническое задание на _______ листах.

Приложение — Ведомость объема работ на _______ листах

4. Приложение – Рабочий проект на _______ листах

Форс-мажор означает событие, не подвластное контролю Сторон, не вызванное их просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер (военные события, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии, карантины, теракты, забастовки в отрасли и регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего за собой невозможность исполнения настоящего договора).

6.3. При возникновении форс-мажорной ситуации Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах.

5.1. Спорные вопросы по настоящему Договору, если они не урегулированы Сторонами путем переговоров, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.
В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

2.1. Общая стоимость работ по установке охранной сигнализации составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС – _____ (__________) руб. Стоимость работ подтверждается ___________________________.

2.2. Заказчик оплачивает работы в следующем порядке:

__________________________________________________________.

Сроки оплаты: ____________________________________________.

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика.

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств.

Сроки выполнения работ по Договору:

Начальный срок – “___”___________ ____ г.

Конечный срок – “___”___________ ____ г.

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

___________________________________ «___»__________ ___ г. (указать место заключения договора) ___________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице (наименование или Ф.И.О.) ____________________, действующ___ на основании __________________________, (должность, Ф.И.О.) с одной стороны, и ________________________________, именуем__ в дальнейшем (наименование или Ф.И.О.) «Исполнитель», в лице __________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.) ____________________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по установке пожарной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Условия выполнения работ:

Пожарная сигнализация устанавливается ________________________________. (указать адрес)

Установка пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативных актов «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93», «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009″. Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора (Приложение N ___).

По настоящему Договору устанавливаются охранно-пожарные извещатели следующих типов: _______________________ в количестве _____________ в следующих местах: __________________________, используемые методы монтажа: __________________________.

1.3. Работа по данному Договору выполняется иждивением Исполнителя — из его материалов, его силами и средствами.

2.1. Общая стоимость работ по установке пожарной сигнализации составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС — _____ (__________) руб. Стоимость работ подтверждается ___________________________.

2.2. Заказчик оплачивает работы в следующем порядке:

__________________________________________________________.

Сроки оплаты: ____________________________________________.

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Сроки выполнения работ по Договору:

Начальный срок — «___»___________ ____ г.

Конечный срок — «___»___________ ____ г.

Образец договора на установку пожарных шкафов

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оплатить выполненную работу в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.1.2. Своевременно предоставить Исполнителю заявку на установку пожарной сигнализации (Приложение N ___). Заявка подается с __________ до __________ в виде ____________________ следующим способом: _________________________.

4.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по установке пожарной сигнализации (Приложение N ___).

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной настоящим Договором цены пропорционально части работы, выполненной Исполнителем, и возместив Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора.

4.2.2. Проверять ход и качество выполняемой работы по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4.2.3. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4.2.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. Предоставлять Заказчику на основании его запроса в течение _____ дней документацию по установке пожарной документации.

4.3.2. Проводить работы, указанные в п. 1.2 Договора, в соответствии с заявкой Заказчика с __________ до __________.

4.3.3. Исполнитель имеет (или: не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. В этом случае ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Исполнителя.

4.3.4. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика и настоящим договором с надлежащим качеством.

4.3.5. При готовности результата работ к сдаче известить об этом Заказчика в _______________ срок.

4.3.6. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4. Исполнитель вправе:

4.4.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.

4.4.2. В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.

4.4.3. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Исполнитель сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.

5.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _______________________.

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 2.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ______________________.

5.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Город:______________

Дата:_______________

ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемая в дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны и ОРГАНИЗАЦИЯ в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

2.1. Стоимость и объем работ по настоящему договору определяются в соответствии со сметой, являющейся неотъемлимым приложением к настоящему договору, проектной и иной прилагаемой технической декументацией. Стоимость работ составляет ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей ЧИСЛОМ копеек. В том числе НДС РАЗМЕР (или НДС не облагается).

2.2. Заказчик производит предварительную оплату работ по монтажу и наладке системы в размере ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей на основании счета исполнителя. Окончательный расчет осуществляется на основании акта выполненных работ и счета исполнителя.

Договор на монтаж пожарной сигнализации в Ставрополе

3.1.

Работы по настоящему договору начинаются не позднее чем ______ срок с момента поступления предварительной оплаты на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение _____ рабочих дней при условии завершения в помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы. В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания услових для проведения монтажа системы безопасности. По окончании работ стороны в _____ срок обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать акт выполненных работ.

4.1. Исполнитель:

4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора в соответствии с действующими нормативными требованиями и технической документацией и в оговоренные в п.3.1 сроки;

4.1.2. в случае причинения в ходе выполнения работ по своей вине имущественного или иного ущерба заказчику обязуется возместить его в полном объеме на основании отдельного соответствующего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.

5.1.Заказчик назначает на месте выполнения работ своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Исполнителем осуществляет контроль за ходом выполнения работ.

5.2 Исполнитель гарантирует соответствие смонтированной им аппаратуры требованиям нормативно- технической документации и работоспособность системы безопасности в течение СРОК, при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации системы.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.3. Меры ответственности сторон и порядок разрешения споров, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

7.4. В течение срока действия настоящего договора стороны могут заключать дополнительные соглашения, являющиеся приложениями к настоящему договору.

7.5 Все претензии по настоящему договору каждой из сторон должны быть предъявлены в письменном виде и рассмотрены в _____ срок с момента получения их другой стороной.

7.6 К настоящему договору прилагаются: (ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ)

Работа по данному Договору выполняется иждивением Исполнителя — из его материалов, его силами и средствами. 2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Общая стоимость работ по установке пожарной сигнализации составляет ( ) руб., в том числе НДС — ( ) руб. Стоимость работ подтверждается . 2.2.

Заказчик оплачивает работы в следующем порядке: . Сроки оплаты: . 2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика. 3. СРОКИ 3.1.

Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом, который подписывается обеими Сторонами.